農村房屋承攬建設協(xié)議

　　在現實社會中，需要使用協(xié)議的場合越來越多，簽訂了協(xié)議就有了法律依靠。那么相關的協(xié)議到底怎么寫呢？以下是小編為大家收集的農村房屋承攬建設協(xié)議，希望能夠幫助到大家。

　　甲方：________________（姓名，身份證號碼）

　　乙方：________________（姓名，身份證號碼）

　　甲方擬建房屋一座，位置在___縣__鎮(zhèn)__村__組，由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關系，經平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本加工承攬合同。

　　一、承包方式

　　⒈甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。根據施工進度，乙方應提前___天通知甲方購買所需材料。

　�、惨曳骄哂袕氖罗r村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設并交付建房成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。

　�、�、攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由甲方自帶，費用由乙方自理。

　�、�、工期從_____年___月___日開始建設，工期為___天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。

　�、怠⒁曳郊訌妼ζ淙藛T的安全教育，嚴格管理，遵守國家，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。

　�、丁⒁曳剿鶎偃藛T的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

　　二、工程質量

　�、币曳綉�當本著保質保量的原則，按照圖紙施工，加強質量管理。

　�、仓匾�施工過程：如地基、澆鑄須經甲方驗收后方能進行下一工序。

　�、臣追桨l(fā)現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。

　�、捶课萁ǔ珊笠荒陜龋�甲方發(fā)現質量問題的，乙方必須進行免費維修。

　　三、結算方式

　�、惫こ炭罱Y算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣___元。

　�、哺犊顣r間：第一次付款在施工開始后___天內，第二次付款在___，第三次付款在___，第四次付款在房屋峻工并經甲方檢驗后____天內給付。

　　四、違約責任及賠償

　�、�、由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的，乙方應承擔違約金___元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

　　2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。乙方應承擔違約金___元。

　　3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金___元（或每日承擔違約金____元）。

　　五、其他事項

　　1、發(fā)生合同爭議時，雙方應友好協(xié)商。

　　2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。

　　3、本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執(zhí)一份。

　　4、本合同自簽訂之日起生效。

　　5、以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　_____年_____月_____日

【農村房屋承攬建設協(xié)議】相關文章：

農村精裝房屋建設施工協(xié)議08-10

農村私人房屋出售協(xié)議08-23

房屋建設木工承包施工協(xié)議08-22

建設工程拆遷房屋協(xié)議08-22

新鄉(xiāng)農村房屋買賣協(xié)議08-04

個人農村房屋買賣協(xié)議08-22

寧波農村房屋買賣協(xié)議08-22

農村房屋買賣服務協(xié)議08-22

包工不包料建設房屋協(xié)議08-22