土方工程承攬合同

　　隨著法律知識的普及，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么正式、規(guī)范的合同是什么樣的呢？下面是小編為大家整理的土方工程承攬合同，歡迎閱讀與收藏。

土方工程承攬合同1

　　發(fā)包方：______（以下簡稱甲方）

　　承包方：______（以下簡稱乙方）

　　甲方因開發(fā)位于復興鎮(zhèn)鑫海鐵廠土石方建設項目需要，經(jīng)與乙方協(xié)商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨立負責施工完成，雙方就該工程涉及各方權利、義務在平等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關規(guī)定達成如下協(xié)議內容：

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：______

　　2、工程地點：______

　　3、工程范圍：______

　　甲方所提供的該項目施工平面圖中，土石方承攬工程，工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數(shù)量并由雙方簽字認可為準。

　　二、承攬方式

　　1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程，未經(jīng)甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉包他人；否則，視為乙方根本性違約。

　　2、乙方承攬施工過程中所有機械設備、爆破材料（土石方破碎，另行計價）、裝挖機械、土石方外運、衛(wèi)生清潔（必須設沖洗臺和沉砂井）及因乙方施工與周邊協(xié)調發(fā)生的全部費用均由乙方承擔；若乙方因不文明施工內容承擔了經(jīng)濟及法律責任，甲方有權直接向乙方追償。

　　3、乙方是自然人承包，涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應符合相關國家法律法規(guī)，乙方承攬施工過程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經(jīng)濟責任。

　　四、工程施工期限

　　1、乙方承攬施工工期為日，即從本合同簽訂之日起三天內進場施工起計算工期至______年______月______日止。

　　2、因不可抗拒造成延誤工期，工期順延。

　　五、工程價款及支付辦法

　　1、按實際完成量立方米計算，土方、頁巖綜合價每立方______元整。大寫：______元整（稅費由甲方負責）。

　　2、工程按實際完成工程量支付工程款，如甲方?jīng)]有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清，乙方有權向甲方加由總造價的10%。

　　六、工程成果及質量

　　1、乙方完成土石方工作成果需經(jīng)雙方實測地場平達甲方施工圖紙指定高程，場內平整度需經(jīng)甲方簽字認；

　　2、乙方所完成工程質量應達到國家質量檢驗評定標準等經(jīng)，同時接受甲方驗收認可。

　　七、工程量計算方法

　　乙方進場時需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現(xiàn)場對場平內指定范圍內各點高程時行實測，甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業(yè)，乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后，雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。

　　八、工程驗收

　　1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗收規(guī)范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。

　　2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質量評定標準。

　　九、甲方權利義務

　　1、甲方提供土石方倒土場地，場地的租金費用由甲方負責，運土在3公里以內（3公里外另行計價）；

　　2、提供乙方施工場平土石方各點設計高程交由乙方組織施工，指派作為現(xiàn)場技術指導和工程測量；

　　3、甲方有權檢查乙方所承攬施工進度計劃完成情況，并有權審查同意乙方所提供施工方案；

　　4、甲方為施工提供所需的用水、電接口，乙方施工作業(yè)所產(chǎn)生的水、電費由乙方自行承擔；

　　5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價款，不按時付款造成停工，由甲方負責造成停工的各種費用；

　　6、乙方在按合同約定期限及工程質量完成工程后，甲方應及時組織對乙方所完成工程驗收。

　　7、甲方有權要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內相關工作的乙方的任何成員。

　　8、甲方在合同簽字后一天內提供辦理放炮手續(xù)的資料。

　　十、乙方權利義務

　　1、提供進場施工必備的'有關資料和文件，證明其具備承接本工程資質的有關材料，提供民工團體工傷保險單和發(fā)票。

　　2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員，進場前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人，負責合同覆行，指派為專職質安員，監(jiān)督施工過程中的不規(guī)范行為，并獨立承擔在施工作業(yè)過程中所發(fā)生一切安全事故及相應責任。

　　3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術質量指令，按甲方要求組織施工，根據(jù)甲方要求編制施工方案，確保按合同工期和質量要求完成所承擔的工程。

　　4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調。

　　5、自行負責管理施工所有機械設備或相關材料，如損失或被損壞，由乙方自行負責。

　　6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關工作費用應將支付明細交于甲方存檔。

　　十一、違約責任

　　甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經(jīng)濟損失。

　　十二、爭議處理

　　甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議，如協(xié)商不成，由甲方公司住所地人民法院管轄。

　　十三、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行以書面形式補充約定。

　　十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效，結清賬后自動失效，乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份。

　　注明：油料如出現(xiàn)國家價在每公升0.1元左右不另計價，超出另行計價。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

土方工程承攬合同2

　　甲方：______

　　乙方：______

　　根據(jù)，《中華人民共和國建筑法》、《建筑安裝工程條列》、《建設工程質量管理條列》，《建筑工程安全管理條列》，結合本工程具體事項，本著雙方互利互惠公平、公正的原則，經(jīng)甲乙雙方共同友好協(xié)商，達成如下協(xié)議，以資信守。

　　一、工程地點：

　　迎賓路以西，西安大路以北。香港城一期場區(qū)土方挖運。

　　二、承包范圍及內容：

　　場區(qū)土方挖運。

　　三、承包方式：

　　挖土及場外運輸（挖掘機及其他所有挖運土方設備均由乙方負責）

　　四、工程承包價格及計算方式

　　按實際挖土方實測實量計算土方量及場外運輸每立方米24元。

　　五、質量要求：

　　按照國家驗收規(guī)范施工，驗收達到合格。

　　六、工程款支付方式：

　　土方挖運完成支付3萬元人民幣，余款20xx年7月末支付。

　　七、施工工期

　　______。

　　八、甲方責任

　　負責測量土方標高

　　九、乙方責任

　　1、乙方自行辦理渣土證、卸土地、及各項城建行政執(zhí)法罰款、車輛運輸、等挖運土方手續(xù)，所發(fā)生的一切費用均由承包方負責，與甲方無關。

　　2、乙方負責運輸車輛所發(fā)生的一切行車安全事故，由于挖運土方而產(chǎn)生的任何事項與甲方無關。

　　3、承包人嚴格按照施工現(xiàn)場管理規(guī)定，關于安全、環(huán)保交底的內容執(zhí)行，遵守相關法律法規(guī)，違者將按照相關條列進行處罰，由此發(fā)生的安全及質量事故油承包人自行承擔，并對發(fā)包人承擔賠償責任。

　　4、乙方必須配合甲方管理人員的工作，按照測繪人員所提供的'挖土標高挖土。

　　5、乙方應配合甲方做好文明施工。

　　6、挖土方工程機械在施工中所發(fā)生一切安全傷亡事故，均由乙方負責，與甲方無關。

　　7、乙方嚴格按合同工期要求完成工程施工，如因乙方所造成的工期延誤，甲方有權終止合同，對已發(fā)生的挖土工程量不予結算，因此給甲方所造成的負面影響及經(jīng)濟損失由乙方賠償給甲方。

　　十、爭議的解決

　　存在爭議時雙方協(xié)商解決，協(xié)商不妥時采用法律訴訟解決

　　十一、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方代表簽字后生效。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

土方工程承攬合同3

　　發(fā)包單位（以下簡稱甲方）：______

　　承包單位（以下簡稱乙方）：______

　　甲、乙雙方本著平等互利、公平公正的原則，經(jīng)友好協(xié)商，甲方將其金宇時代奧城A地塊基礎土石方工程包給乙方施工完成。為了明確雙方的責任，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》、《工程建設標準強制性條文》、《建筑工程安全生產(chǎn)管理條例》及其相關法律法規(guī)，并結合本工程的實際情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同，以茲共同遵守。

　　一、乙方的資質

　　1、乙方是經(jīng)工商行政部門依法注冊和相關行政機構依法核準，并持有合法有效之營業(yè)執(zhí)照、稅務登記和相關施工資質的公司法人。

　　2、乙方保證在簽訂本合同時，向甲方出示上述資質證明文件的原件和提交復印件以供檢驗。復印件由乙方加蓋公章后作為本合同附屬資料由甲方予以歸檔管理。

　　3、在本合同履行期內，上述資質證明文件如有變更，乙方應在變更之日起五個工作日內向甲方交驗變更后的資質證明文件原件和復印件。

　　4、乙方應保證前述資質證明文件的真實性與合法性。如乙方以偽造、變造方式提交相關資質證明的，應按照本合同的約定承擔違約責任，同時甲方有權拒絕支付工程款。

　　二、工程概況

　　1、工程名稱：“金宇·時代奧城”B地塊基礎土石方挖運工程

　　2、工程地點：南部縣南隆鎮(zhèn)蜀北大道西延線

　　三、工程施工承攬工作內容

　　施工圖所示范圍內放線，標高控制，勞動力及技術裝備的組織，土石方的開挖、運輸（含淤泥）及所需機械設施設備，地表清障（青苗費），場內排水、施工期間的排水、以及周邊相鄰建筑物、居民的安全防護隔離設施，工程資料的編制，現(xiàn)場的安全文明施工措施，土石方開挖、運輸施工臨時道路修建（甲方只提供商品砼），沖洗設備、設施，臨時用水用電，為保證工程質量、進度而作的協(xié)調，開挖土石方及臨時道路開口須辦理的手續(xù)等工作。

　　注：施工臨時道路及沖洗池乙方施工完后無償提供給甲方使用。

　　四、合同工期

　　開工日期：______年______月______日；竣工日期：______年______月______日。合同工期總日歷天數(shù)70天，每拖延壹天按10000.00元/天處罰。

　　五、合同價款

　　本合同采用單價包干合同，包括但不限于乙方完成本合同第三條約定承攬范圍內全部工程內容和工作內容所需要的人工費、材料費、機械費（含機械設備等的進、出場費）、管理費、行管罰款、保險費（含第三者責任險）、交驗前成品保護費、利潤、稅金、工程周邊社會關系協(xié)調費等全部費用組成，如挖土過程中有淤泥其單價為：23.5元/m；無淤泥其單價為：23.00元/m。

　　1、工程施工期間需排水其所需的設施設備、人工費由乙方負責。

　　2、如需加班施工所需費用由乙方負責。

　　3、工程方量按實際收方結算。

　　六、工程結算

　　1、乙方按工程進度在每月30日前將已完工程量及價款報甲方審核，甲方審核確認后支付已完工程價款的70%；

　　2、工程完工驗收合格后，依據(jù)甲、乙雙方現(xiàn)場實際收方工程量辦理結算，結算完畢，移交結算資料后，一次性付至結算金額的80%，剩余尾款在工程完工驗收合格后兩個月內付清。

　　3、乙方收取每筆工程款支付時須提供足額建安發(fā)票，否則甲方有權拒絕支付，且不視為甲方違約。

　　七、工程質量及技術要求

　　本工程嚴格按照國家現(xiàn)行《土石方工程施工質量驗收規(guī)范》、《建筑工程質量檢驗及評定標準》、《建筑地基與基礎工程施工質量驗收規(guī)范》等進行施工和驗收。同時，本合同約定：

　　1、土石方工程施工（包括清邊撿底）完成后的驗收標高與設計標高的誤差不大于±10cm，垂直面邊坡需用挖機夯實（如需做護壁噴錨等由甲方負責，乙方配合）。如驗收不合格，所產(chǎn)生的返工費用由乙方承擔，并承擔由此給甲方造成的損失。

　　2、進場施工前，必須提前2天向甲方分別提交：土石方施工方案、安全文明施工方案、施工保險費（含第三者責任險）交繳憑據(jù)及質量進度保證措施。

　　3、施工期間邊坡如需覆蓋材料由甲方提供，乙方負責施工及其人工費。

　　4、竣工結算資料為壹式3套。

　　八、安全施工

　　乙方應嚴格按照國家有關安全施工規(guī)范進行施工，采取嚴格有效的安全防護措施，在施工作業(yè)中，乙方發(fā)生直接或間接所遇任何與工程相關的自身及第三者的`一切安全事故，均由乙方自行承擔全部責任及賠償。如對甲方或第三方造成損失，按其損失的雙倍賠償從總價款中扣除，不足部分甲方有權另行追索。

　　九、履約保證金

　　本工程履約保證金100萬，合同簽訂后3天內轉入甲方指定賬戶，合同即生效，否則合同無效。（履約保證金無息退還，退還方式：按總工期70天計算，第一階段退款為30天，其余退款按每20天為退款階段，退款時工程量須完成總工程量的三分之一，否則甲方有權拒絕退還履約保證金，未退還的履約保證金在工程款結算完畢后支付時一并支付）。

　　十、合同簽訂后，乙方因自身原因中途退場或不能滿足甲方工期要求被甲方勒令退場，工程款結算按已完工程量的60%計算。

　　十一、違約責任

　　本合同工程不允許轉包/分包，若甲方核實乙方有轉包或分包行為，甲方有權單方面以書面通知的方式終止本合同，乙方在接到甲方書面通知后必須無條件退場，并承擔該工程總工作量程款20%的違約金，乙方退場遲延給甲方或第三方造成損失，按其損失的雙倍賠償并從工程總價款中扣除，不足部分甲方有權另行追索。

　　十二、本合同一式肆份，甲方貳份，乙方貳份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，工程合格交驗結清尾款后自然失效。其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

【土方工程承攬合同】相關文章：

土方工程合同08-16

土方工程居間合同07-23

土方工程運輸合同10-24

承攬合同10-04

承攬的合同09-21

土方工程合同精選15篇06-30

土方工程合同(15篇)10-04

土方工程項目合同12-04

土方工程合同書06-30